...yerlerini, sözleşme veya eklerinde kamuya ait ocaklardan temini öngörülen... ...yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler... Üniversitesi … Merkez Kampus alanı... ...ve yeterli alan bulunmadığı hallerde, yüklenicinin komşu yerlere...

...tarihli ve 346154 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; İdaresi tarafından... ...onaylanacak bir revize iş programının kamu zararına yol açacağı gerekçeleri... ...İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”  

...yürürlükte olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak... ...dayanağı bulunmadığından ve kamu zararına sebebiyet verdiğinden... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında...

...yürürlükte bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale... ...tarihli ve 14433 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... ...açıkta kalacağı ve devrilme riski ile karşı karşıya kalınacağını... ...sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı...

Ve Tic. ...görevlisi olduğu, bu anlamda kamu zararından sorumlu tutulması gerektiği... TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...zararının yekünu alınarak toplam kamu zararının bulunduğu, bu...

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...iş artışına gidilerek kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle... ...nedeniyle oluşan … TL tutarındaki kamu zararının; gerek Yüksek...

...kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi... ...uğradığını iddia etmek veya zararının şümulünü ispat etmek... 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 20 maddesinin 1. ...sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi...

...hükümlerine göre tasfiye edileceğinden zararını istemekte haklıdır... Hukuk Dairesinin 27.09.2017 tarih ve 2016/2422 E. ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu...