1- 173 sayılı İlamın 29. (Bu dönemde önce 26.09-18.10.2018, daha sonra... hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - maddesiyle; … b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık.

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 268 sayılı Ek İlamın 3. ...araştırmasının yapıldığı, bu kapsamda 3 firmadan teklif alındığı ve... Belediye Meclisinin ... Muhakeme süreci şu şekildedir; 188 sayılı asıl ilamın 3.

I - KONU ... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...hazır hale getirilmesi için bildirimde bulunduğu, Yüklenicinin 13/08/2021... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ...Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından... olarak belirlenmiştir. Yapım İşi”nde, yüklenici ...

I - KONU ... ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin... Hükümleri yer almaktadır.

Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”

Bu durumda gerek 4 ve gerekse 19 maddeye göre... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. 1997/1137, K.

...imkânsız olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... maddesinin 3. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… , 2023/42, K.

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...kararı ile 3 gün olmak üzere toplamda 21 gün süre uzatımı verildiği... İfadeleri yer almaktadır. III - KARAR İdaresinin “…