Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26/04/2021 tarih ve 102601 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 13/01/2021 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

1- Uygulama İşleri Genel Şartnamesi, 2- İdari Şartname, 3-  Sözleşme Tasarısı, 4- Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5- Mahal Listesi, 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa).”

{66 sayılı (Asıl) İlamın 7’nci maddesiyle aynı konuda verilen tazmin hükmüne karşı sorumlulardan Gerçekleştirme Görevlisi … tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 45825 sayılı Kararı ile; “…

...tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu; sözleşmenin 17.

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına ilişkin alacağı ıslah ederek 1.597.594,92 TL'ye yükseltmiştir.

Hukuk Dairesi, 28.03.2006 gün, 2006/2427 esas, 2006/1803 karar sayılı kararı, 15.

İLGİLİ MEVZUAT: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Yasak fiil ve davranışlar başlıklı 25. K:… sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.

Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması gerektiği yönündedir.

Öte yandan, Anayasa'nın 164. 6216 sayılı Kanun'un 43. 6085 sayılı Kanun'un 2. Öte yandan, 6085 sayılı Kanun'un 36. Anayasa'nın 164. Anayasa'nın 7. Kurallar, Anayasa'nın 2., 7. Maddesiyle, 6085 Sayılı Kanun'un 35. Sramek/Avusturya kararı, Başvuru no:8790/79, par.36 ).