geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...değerlendirme ve karar verme yetkisi bulunmamaktadır. ...olması hâlinde ancak tesliminde gecikilen mal değeri üzerinden cezai işlem uygulanabileceğini...

...hükmünde hukuken bir isabetsizlik bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu... ...göre belediyeye uygulanan idari para cezasının sorumlulara rücu edilmediği... ...görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı...

...süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. gecikme cezası , kısmi alım , teslim edilmeyen mal kısmı

...ötürü yüklenici firma tarafından malların gününde teslim edilmediğini... ...Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı görülmüştür...

...getirilmesi, esas alınır. hükmü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu... ...satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen... ...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi...

...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu... ...satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen...

...memru olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu... ...başkanı hakkında tesis edilen disiplin cezasının yargı kararı ile iptal edildiği... ...oranında yüksek olduğu ve yaklaşık maliyetten yalnızca %0,6 civarında... ...İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

...nedeniyle belediye bütçesinden gecikme cezası ödendiği görülmüştür.... ...göre aracın uygunluk belgesindeki imal tarihinden itibaren; a) Hususi ve...

...takvim günü olduğu, sipariş emrinin imalât resimlerinin müşavirlikçe onaylanmasının... ...delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı-karşı davacının... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici