...seçildikten sonra, anlaşmaya varılan bu rayiç fiyat kullanılarak yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 25/05/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

...rayicinin esas alınmasına, anlaşılan kar ve genel gider oranının kullanılmasına ve tenzilat uygulanmamasına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 25/02/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, “Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı” başlıklı Ek 1 inci maddesinde;  “ İdare Mahkemesi’nin 2022/252 Esas numarası ile dava açıldığı, her ne kadar belirtilen... ...görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar...

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25’inci maddesinin “Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mücbir sebep halleri” başlıklı üçüncü fıkrasının ikinci ve dördüncü bentlerinde; “4735 sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.

...Daire Başkanlığı’nın 26/08/2020 tarihli ve E.48164 sayı, 25/12/2020 tarihli ve E.73004 sayı ile 11/01/2021 tarihli ve... ...da bitirilmesi, bitirilmeyen her gün için sözleşmenin 25/2 maddesindeki hükümlerin uygulanacağı ve ivedilikle iş programının... ...gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK...

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur. sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. 25.2.2019, E. ...üzere verilen araç siparişlerinin teslim zorunluluğunun, 4735 sayılı Kanunun 10.

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.... ...vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...13 gün, iş artışına ait imalatların yapılabilmesi için 25 gün, projenin uygulama aşamasında tespit edilen zeminin toprak... ...İhale Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/04... İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.