4734 ek madde 2 - Arama Sonuçları

4734 ek madde 24734 ek madde 2

4734 ek madde 2

  • 03/01/2026
4734 ek madde 2, Türk kamu ihale mevzuatının temel taşlarından biridir ve sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmasını kısıtlayan bir düzenlemeyi içerir. Bu madde, ihale sürecinde elde edilen rekabet koşullarının korunması…
Devamı
Sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

Sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

  • 09/04/2024

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… ... 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 24/03/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
… Devamı
Akaryakıt fiyat farkının (-) çıkması

Akaryakıt fiyat farkının (-) çıkması

  • 22/03/2024

...İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 2’nci maddesinde 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre Türk parası üzerinden sözleşmeye... ... ... sorumlularca gönderilen 17.12.2021 tarihli ek savunmada, söz konusu kamu zararı toplamı 12.285,66 TL’nin, 17.12.2021 tarihli ve 3959 sayılı muhasebe işlem fişi ile ... 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren ...
… Devamı
Temel kazısında eski binaya ait beton kırımı ve moloz nakli bedeli ATGB sözleşme bedeline dahil midir?

Temel kazısında eski binaya ait beton kırımı ve moloz nakli bedeli ATGB sözleşme bedeline dahil midir?

  • 07/04/2024

...2021 tarihli ve 3361 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 13/10/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ... ...fiyat tespiti yapılamayacağına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 15/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
… Devamı
Süre uzatımında fiyat farkı verilebilmesi için bu yönde bir hükmün idari şartnamede veya sözleşmede bulunması gerekir.

Süre uzatımında fiyat farkı verilebilmesi için bu yönde bir hükmün idari şartnamede veya sözleşmede bulunması gerekir.

  • 05/05/2024

...Müdürlüğü’nün 19/01/2021 tarihli ve E.729 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/03/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... ... ... ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen ... öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde, bu madde hükmüne işin idari şartnamesi ve sözleşmesinde yer ...
… Devamı
Kazı ve dolgu işlemleri nedeniyle bozulan yol kaplamaları.

Kazı ve dolgu işlemleri nedeniyle bozulan yol kaplamaları.

  • 09/04/2024

...Başkanlığı)’nün 29/04/2021 tarih 1194826 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/07/2019 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “.. ... ...yüklenicinin sorumluluğunda olduğuna, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 14/06/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
… Devamı
Yapı ruhsatının alınamaması sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesabı.

Yapı ruhsatının alınamaması sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesabı.

  • 04/04/2024

...02/2021 tarihli ve E-705 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 28/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ... ...yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinin (1) ve (2) nci fıkralarında; “(
… Devamı
Yasak Fiil ve Davranışlar, İhalelerden Yasaklama Kararı ve Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi İlişkisi

Yasak Fiil ve Davranışlar, İhalelerden Yasaklama Kararı ve Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi İlişkisi

Teklifin esasını değiştirmeyecek bilgi eksikliklerinin tamamlanmaması (Madde 37/2): İdarece istenen eksik bilgileri süresinde tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. ... HD 2018/1996 Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Uyuşmazlık Bir sulama tesisi rehabilitasyon ihalesinden sonra, ihaleye katılan bazı firmaların (davalılar dâhil) davranışlarının, 4734 sayılı Kanun'un 17/b maddesinde tanımlanan &quot...
… Devamı
Mahal listesinde yer alan notlar uygulama projesi ile çelişmedikçe sözleşme bedeline dahildir.

Mahal listesinde yer alan notlar uygulama projesi ile çelişmedikçe sözleşme bedeline dahildir.

  • 27/03/2024

...2021 tarihli ve 52829 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 20/04/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü... ... ...sözleşme bedeline dâhil olduğuna, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 12/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
… Devamı