...eklerinde özetle;  adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 02... Yüklenicin görüşü ve talebi: 03/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında; sözleşme... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 2 nci maddesinde; “Yüklenici veya idareler, sözleşmenin... Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. İdare Mahkemesi39;nin ... (Danıştay 13. 2013/3203, K.

b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. 19.3. maddesinde; “… 49.3. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi. .tarihleri arasıdır.” “

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7. maddesinin 1. (Danıştay 13. 15.1.2013, E. 2011/3706, K. 2013/18)  

maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. (Danıştay 13. 19.2.2014, E. 2013/1920, K. Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesi39;nin ... tarih ve E:... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. (Danıştay 13. Dairesinin 22.3.2022 tarih ve E. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 10. KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, Kamu İhale Kanunu39;nun 65. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. 5.2.2020, E.

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... ve ... ...Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta... ihale kayıt numarası ile ... ...reddedildiği, İnşaat İşleri Şartnamesi 14’üncü maddesinde, Yüklenici, ..

ve 26. maddesinin 1. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. işleminin iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. 2020/3958 K. İdare Mahkemesi39;nce Dairemizin … tarih ve E:…,

İstemin Özeti : Ankara 9. maddesine göre ihale dışı bırakılması gerekirken, Kanunun 17. maddesinin 4. ...üzerinde kalan davacı şirketin teklif mektubunda 4734 sayılı Kanun39;un 10. maddesinin 1. 734 sayılı Kamu İhale Kanunu39;nun 58. 4735 sayılı Kanun39;un 10. 20.9.2013, E.