3 aan ksmn iadesi - Sayfa 60 - Yaka Danışmanlık

3 aan ksmn iadesi - Arama Sonuçları

Gecikme cezasının sadece geç teslim edilen mal bedeli üzerinden hesaplanması gerekir.

29/03/2024

Mahkeme Kararı: Ankara 14. ...iddiasıyla toplam 64.769,98TL bedelin iadesinin talep edildiği ihtarnameden... maddesi gereğince BOZULMASINA, Aynı Kanun’un 440. (Yargıtay HGK., T. Hukuk Dairesinin 20.10.2014 tarihli, 2014/10068 E., 2014/32236 K. sayılı kararı ile; “…

~~ksmn~~

… Devamı

YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

19/05/2024

...hükmün bozularak dosyanın Dairesine iadesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir... Duruşma talebinde bulunan ... San. 39;ün aşağıda belirtilen farklı gerekçeleri, 2. Daire Başkanı ... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... Valiliği ...

~~ksmn~~

… Devamı

Sözleşme eki olarak kararlaştırılmayan genelge, iç yazışma gibi belgelerin uyuşmazlığın çözümünde esas alınamayacağı.

26/04/2024

...Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir. (Yargıtay 15. 2007/3077 K.

~~ksmn~~ ~~iadesi~~

… Devamı

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

05/05/2024

Taah. San. ...iptali ve irat kaydedilen teminatın iadesi istemiyle açılan davada, .... Taah. San. Şti.39;nin (… ve 4734 sayılı Kanun39;un 62. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

~~ksmn~~

… Devamı

Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu işi sözleşme süresi ve verilecek ihtarlı süre içerisinde teslim edemeyeceğinin anlaşılması.

21/04/2024

İstemin Özeti : Ankara 13. ...sebep bağlamında süre istenildiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği... Ankara 13. ...ihale kapsamında iade edilen ürünün iadesi üzerine ürünün boyanarak tekrar... Açıklanan nedenlerle; Ankara 13. (Danıştay 13. 5.3.2015, E.

~~ksmn~~

… Devamı

2886 sayılı Kanuna göre yasaklama kararı verilebilmesinin şartları.

13/04/2024

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu39;nun 84. ...teminat ve ödemelerin taraflarına iadesinin talep edildiği; 21.10.2008... maddesi uyarınca Ankara 5. (Danıştay 13. 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

~~ksmn~~

… Devamı

Gecikme cezasının kalan kısım üzerinden hesaplanması.

18/05/2024

...istek halinde temyiz eden taraflara iadesine, 6100 sayılı HMK 373. 2019/3957 K. gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli Bölge Adliye Mahkemesi 17. Sözleşmenin 35. Bu Şartnamenin 44/6. Şartname’nin 41.

~~ksmn~~

… Devamı

Bilirkişilerin uzmanı olmadığı konularda rapor oluşturması ve ifa imkansızlığı.

08/05/2024

...temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden... Aslında bu hükmün kaynağı Türk Medeni Kanunu39;nun 2. 136/1 bu duruma kıyas yoluyla uygulanır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 136/1.

~~ksmn~~

… Devamı

Yüklenici Emekli Personel Çalıştırırsa İdare SGK Primini Kesebilir mi?

Yaka Danışmanlık
16/12/2025

Yargıtay 6. Kararın İlgili Kısmı ... Yüklenici, bu kesintinin iadesi için dava açmıştır. 22,5 SGK Payı) öder. ...örneğin Sosyal Güvenlik Destek Primi39;ne tabi emekli personel veya ücretsiz... ...ihalelerinde işçilik maliyeti , teklifin ana kalemidir ve bu maliyet içinde...

~~ksmn~~

… Devamı

Sel felaketinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi.

01/05/2024

...havuz hesabından yapılan kesintilerin iadesi talebi de, yapılan kesinti işlemine... maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. (Yargıtay 6. 2022/4344, K. 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.

~~ksmn~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

3 aan ksmn iadesi - Arama Sonuçları

Gecikme cezasının sadece geç teslim edilen mal bedeli üzerinden hesaplanması gerekir.

YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

Sözleşme eki olarak kararlaştırılmayan genelge, iç yazışma gibi belgelerin uyuşmazlığın çözümünde esas alınamayacağı.

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu işi sözleşme süresi ve verilecek ihtarlı süre içerisinde teslim edemeyeceğinin anlaşılması.

2886 sayılı Kanuna göre yasaklama kararı verilebilmesinin şartları.

Gecikme cezasının kalan kısım üzerinden hesaplanması.

Bilirkişilerin uzmanı olmadığı konularda rapor oluşturması ve ifa imkansızlığı.

Yüklenici Emekli Personel Çalıştırırsa İdare SGK Primini Kesebilir mi?

Sel felaketinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi.

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

3 a an ksmn iadesi - Arama Sonuçları

İletişim

3 aan ksmn iadesi - Arama Sonuçları