...sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... Dairesinin 17.01.2017 tarih ve 154 sayılı kararı) Yeni birim...

...hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki... ...Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal...

...değerin altında olması hâlinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin % 6’sından az ve % 15... Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun...

...sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... Ancak bu analiz ve rayiçlerde yaklaşık maliyetin 2011 yılı fiyatlarıyla...

...idare tarafından zamanında ödenmeyen imalât bedelleri nedeniyle yüklenicinin bankalardan... ...nda yapılan inceleme sonucu düzenlenen 15.05.2017 tarihli analiz raporunda, sözleşme konusu...

...sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... ...maliyetin güncellenmesi ile alakalı olması” ve “yaklaşık maliyetin ne zaman hazırlandığının...

...sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... ...görüş ve talebi; İşin sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete göre % 28,3683 tenzilatlı...

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına... ...dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten... ...tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek...

...2011/5348 Karar, 25.05.2017 gün 2017/841 E 2017/ 2298 Karar sayılı ilâmları ) Benzer... ...ifadesini, süresinde teslimi yapılan malzeme bedellerini de kapsayacak şekilde sözleşmenin...

...işin kabule hazır hâle gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...