...imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı düzenlendiği... ...Devlet Hastanesinde meydana gelen hasarın bedelini müvekkil firmadan istediğini, Davacı... Taraf sıfatı bu anlamda, defi değil itiraz niteliğinde olup; taraflarca süreye ve... Dosyanın tetkikinde 06.12.2016 tarihli tutanakla davalı yüklenici...

...süresinin dolması nedeniyle yaptırılan onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı, bu nedenle... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/274 Esas sayılı dosya ile itirazın iptali...

Karara sorumluluk yönünden yapılan itirazda ise; 5018 sayılı Kanunun 32. Maddi Olay 2017 hesap yılı çerçevesinde yapılan denetim neticesinde; .. ...m² fiyatı ile yüklenici ile yapılan ihale bedeli arasındaki fark üzerinden KDV dahil ...

...58 olarak belirlendiği, bu tahlile davacının itiraz etmesi üzerine bu sefer Türk Standartları... ...Şehircilik Bakanlığıhasım mevkiine alınıp, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve... ...nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle... ...Dairenin 11/04/2017 tarih ve E:2016/10215, K:2017/4254 sayılı kararıyla karar düzeltme...

...ilişkin idareye yönelik herhangi bir soru veya itiraz yöneltilmediği, ihale sürecinin söz... ...yapılan yargılama neticesinde düzenlenen 12.01.2017 tarih ve 471 sayılı Ek İlam ile daha önce...

...takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında gecikme... ...verildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin kimden kaynaklandığına... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...

...yüklenicinin, “YBF-44, YBF-45 ve YBF-46 numaralı pozlara itiraz kaydı ile” şerhi düşerek imzaladığı... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/04/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine...

...a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın... ...İş hacmi açısından 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ve 2016 tarihli belgelerin de sunulabileceği...

...İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 28/03/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...yükümlülüğü dışında olduğuna ilişkin itirazıyla karşılaşılınca tereddüt oluştuğu... Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek...