...başlatıldığı, 22/12/2020 tarihinde ruhsatın düzenlenmiş olduğu, 23/11/2020 tarihinde 1 inci, 29/01/2021 tarihinde ikinci hakedişin ödendiği, anlaşmazlığın ise işin yapılacağı... ...fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de   

...işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır.... ...fiyat farkı hesaplanmayacağı sonucuna varılamayacağı, Bu imalatlara ilişkin olarak; 31/08/2013 tarih ve 28571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve ihale tarihinde yürürlükte...

...Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesinin davacı şirket üzerinde kaldığı, idarenin 29/08/2011 tarih ve 3259 sayılı yazısıyla davacı şirketin sözleşme imzalamak üzere... 2013/435, K.

Aynı Şartnamenin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde ise; “ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan, 2013/5217 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinde; “…

...2012 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/01/2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. (AG Tüm Bina)” ifadesi, “Birim Fiyat Poz Tarifleri” dosyasında, 291 inci sırada “Poz No: 751.130, Tanım:3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı...

...bulunduğu, Diğer taraftan, YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında; “( 31/08/2013 tarih ve 28571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve İhale tarihinde yürürlükte...

… 78.29. 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa...

...farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” hükmü, 31/08/2013 tarih ve 28571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve ihale tarihinde yürürlükte... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında; “(

2) Taraflar arasında imzalanan 25.11.2013 tarihli sözleşme ile davacı yüklenici teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen... 295).