...verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması talebinde bulundukları... ...düzenlemelere yer verilebilir.” İhale tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 27/06/2013 tarih ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale...

...Müdürlüğü (Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)’nün 25/08/2021 tarih ve 175772 sayılı ile 29/09/2021 tarih ve 216474 sayısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...şartları Sözleşmede belirlenen hükümlere göre; yürürlükteki (27.06.2013 tarih ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi...

...Hazineye ait Bartın Devlet Hastanesi sınırları içerisinde bulunan 146,73 m² alanın 29.06.2007 tarihinden itibaren kantin ve çay ocağı olarak kullanılmak üzere 5 yıl süre... 2013/2414 T. 1.10.2013)  

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29.05.2012 tarih ve E:2010/349, K:2012/193 sayılı kararının Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 27.06.2013 tarih ve 2013/15736, K:2013/17827 sayılı kararıyla onandığı görülmektedir.

...davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından müvekkili tarafından 20/10/2010 tarihinde 4735... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09/11/2017 tarih, 2013/171 Esas, 2017/887 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15.

maddesinin (b) bendi ve 4735 sayılı Kanun'un 20/b maddesi uyarınca 29.12.2009 tarihinde sözleşmenin feshedildiği, ayrıca işin sözleşme hükümlerine uygun... 27.5.2013, E. 2013/1518)  

... gerçekleştirilecek araçların incelenmesi amacıyla görüşmelerin başladığı 06/12/2013 tarihi ve görüşmelerin sonlandığı 13/05/2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin ... miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından bu miktar üzerinden davanın ...

...Sulaması İnşaat işinin sözleşmesinin taraflarca 10.10.2013 tarihinde imzalandığını ve 22.10.2013 tarihinde işe başlandığını, sözleşmenin imzalanmasından itibaren, gerek sözleşmenin... ...dolayı davalı yanca feshedildiği, davacı şirketlere ihale olunan iş aylık ortalama 323.298,98- TL, yıllık ortalama 3.879.587,76.-TL ve %10 brüt kâr hedefiyle alınan bir iş...