... Anlaşmazlık tutanağı eki idare görüşlerinde, tutanak eki 04/12/2019 tarih ve E.201881 sayı ile 03.02.2020 tarih ve E.20019 sayılı yazılarında ... Çaplanmış moloz taşı ile kargir inşaat yapılması” ve “KGM/17.031/K-Ocak taşı ile çaplanmış moloz taş inşaatı” imalatları ile ... alınarak yeni oluşturulan analizde düz işçi rayiç bedelinin, 2018 yılı için 9,10 TL//sa kullanılmasına ve %10 tenzilat uygulanarak ...

maddesi uyarınca 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07/2019 olduğunun bildirildiği, Kamu İhale Kurulu039;nun 08/08/2019 tarih ve 2019/DK.D-171 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında,

Ticaret Mahkemesi’nin 02 Ocak 2020 tarihli ve 2019/148 Esas sayılı kararı ile iflas ettiğini, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu039;nun 17.

Anonim Şirketine 21.03.2019 günü EKAP yoluyla, 25.03.2019 tarihinde ise posta yoluyla tebliğ edildiği anlaşılmıştır. ... İş Ortaklığı’na 21.03.2019 günü EKAP yoluyla, 27.03.2019 tarihinde ise posta yoluyla tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

...idarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..

Anılan istekli tarafından sunulan 01.05.2019 tarihli “Personel Eşliğinde Öğrenci Taşıma (Servis) Sözleşmesi” incelendiğinde; sözleşmenin Yılmazer Kalli İş Ortaklığı ile imzalandığı, işin konusuna ilişkin sözleşmenin 3’üncü maddesinde “İşbu sözleşme, İŞVEREN039;in göstereceği hatlar üzerinde, SURİYELİ ÖĞRENCİLERİ...

2019 yılına ilişkin Daire Kararı incelendiğinde, tazmin tutarının … TL olduğu, bu tutarın … TL’sinin 01.01.2019-26.03.2019 tarihleri arası için, … ... Temyiz dilekçelerine ekli belgelerde, 17.11.2016-26.03.2019 tarihleri arasını kapsayan … TL’lik gecikme cezasının tahsili için … 2.

2019 yılına ilişkin Daire Kararı incelendiğinde, tazmin tutarının … TL olduğu, bu tutarın … TL’sinin 01.01.2019-26.03.2019 tarihleri arası için, … ... Temyiz dilekçelerine ekli belgelerde, 17.11.2016-26.03.2019 tarihleri arasını kapsayan … TL’lik gecikme cezasının tahsili için … 2.