4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 59. ...yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin... ...tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan... ...olarak yapılarak geçici kabul tutanaklarının 30... ...Müdürlüğümüzün ilgi yazısı doğrultusunda, kesin...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...2021 ve 16/11/2021 tarihli yazılarından özetle; Bahse... ...tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin... ...hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini...

...şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına... ...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye... ...gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... İdare yazısı ve ekleri incelenerek... ç) Geçici kabulü yapılmış... ...raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde... ...getirildiği, bu tutarın tespit edilmesinde ise yurt içinde...

...işlemleri için teslim edilmesi gerekirken ancak... ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir... Yargıtay(Kapatılan) 15. ...yazılan 13.05.2014 tarihli yazıda; proje takviminde... ...sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını...

...uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin... 4.5. 11.5. ...Denetim mühendisince kabul edilmiş örneklere... ...uygun olarak istif ve depo edilmesini ve şartnamelere... ...kontrol teşkilatında ve geçici/kesin kabul komisyonlarında...

...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale... ...için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun... ...Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava...

...Tüneli Dahil) Yolu Km: 6+500-13+787,77 kesiminin Yapım... ...konusu başvurunun reddedilmesi gerekirken; ihale... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013... ...tarihli davalı idarenin yazısıyla alt yüklenici...