...İhale Kanunu’na göre 05/09/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/10... İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İşe ait Sözleşmenin 8.2.1. ...için gerekli her türlü imalatın yüklenici karı ve genel giderleri dahil 1 adet Arıtma tesisi yapılmasının birim fiyatı...

maddesinin 3. ...olduğu, aylık fatura edilen tutarların işçi ve malzeme giderlerini dahi karşılamadığı, pandemi sürecinin genel... İdari Dava Dairesi39;nin … tarih ve E:…, genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi İdare Mahkemesi39;nce verilen … tarih ve E:…,

...giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan... KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu39;nun Mücbir sebepler başlıklı 10. mücbir sebep , Sözleşme feshi , terör faaliyeti , uluslararası kriz

... taşınmasında kullanılacak araçların yakıt giderlerinin ve gaz enerji giderlerinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin düzenlemeye yer ... esasları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat ... bahse konu katsayının sıfır olarak belirlenmesinden dolayı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında fiyat farkının sağlıklı bir ...

... bulunamayacağının düzenlendiği, Aynı Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde teklif fiyata dahil olan diğer giderlerin sözleşmenin uygulanması sırasında mevzuatı gereğince yapılacak her ... araç takip sistemi giderleri dahil araç ve sürücünün tüm giderleri (yakıt dahil) ve birim fiyat tarifi ile özel teknik şartnamesinde ...

...dahil tüm masrafların yükleniciye ait olduğu, 2 adet aracın giderleri için b1 ve c katsayılarına yer verilmemesinin sağlıklı... Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. 14.3.

... yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (30 uncu maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde ... gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, yükleniciye aittir.” Hükümleri yer almakta olup, bu ... malzeme depoları, işçi barakaları gibi ihale konusu işin sözleşme ve eklerine uygun yürütülmesi için gerekli olan tesis ...

İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1. 14.3. ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Projelerin tesliminde gecikme olması ” başlıklı 13 üncü maddesinde; “ 13 - (

...Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne göre ihale edilerek, 05/03/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...taşıma , montaj malzemeleri ve ürünlerin şantiyeye teslim giderleri , … İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “