...Bakanlığa intikal ettirildiği ve bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde 19/11/2018 tarihli Olur işlemi ile davaya konu işlemin tesis edildiği, son olarak, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nce davacıya gönderilen ihtarname üzerine döviz kurunda meydana gelen artışın mücbir sebep hâli olarak değerlendirilmesi yönünde davacı tarafından...

... gösterildiği, “DV1, DV2, DV4, DV10, DV12, DV15, DV16, DV19, DV20, DV23, DV25, DV26” açılımında gazbeton yüzeyine (27.582/2 ... yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının iş artışı kapsamında yapılması, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; Başvuru ...

...bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi... ...hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi

... proje kapsamı dışında bulunan temel alt imalatları için 20 gün ile güçlendirme projesinde mevcut laminat döşeme kaplaması altında ... imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir ...

...yapılmaması yönünde görüşlerinin bulunduğu, ancak iş artışı ve eksilişinin nasıl yapılacağı hususunda bilgi... ...özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek 18.09.2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment ve kesitlerinin yetersiz olduğu ... çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ... Havuzları” ile “EDR-AAT8: T109 Çökeltme Havuzları” iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde İdarece verilen projesine ...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme eki uygulama projelerinde bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

... tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma binasının 15/09/2021 tarihinde boşaltılıp teslim edildiği, otoparkın bu alan üzerinde ... nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir.