hakedişlerin geç ödenmesi
Cevap:
hakedişlerin geç ödenmesi, yüklenicilere ödenmesi gereken paraların zamanında aktarılamaması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle idarenin (devlet kurumunun) bütçe yetersizliği veya idari gecikmeler nedeniyle ortaya çıkar. Yükleniciler, işlerini tamamlamak için bu ödemelere bağımlıdır; dolayısıyla, geç ödemeler iş programlarında aksamalara ve potansiyel olarak işin gecikmesine neden olabilir.
Geç ödenen hakedişler, yüklenicilerin süre uzatımı talep etmelerine olanak tanır. Çünkü bu durum, idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememesi anlamına gelir ve bu da idare kusuru olarak kabul edilir. Yükleniciler, gecikme nedeniyle işin tamamlanması için ek süre talep edebilir ve bu durum, işin zamanında bitirilememesinden kaynaklanan olası yaptırımları önleyebilir.
Yaka Danışmanlık firması olarak, kamu ihaleleri mevzuatına hakim uzman ekibimizle, hakedişlerin geç ödenmesi gibi durumlarda yüklenicilere destek sağlamaktayız. İlgili kanun ve mahkeme kararlarını yakından takip ederek, haklı olan tarafın haklarını korumaya yardımcı oluyoruz. Bu süreçte, idari işlemlerin doğru yürütülmesini sağlamak ve olası anlaşmazlıkları çözmek için gerekli adımları atıyoruz.
Geç ödenen hakedişler, yüklenicilerin süre uzatımı talep etmelerine olanak tanır. Çünkü bu durum, idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememesi anlamına gelir ve bu da idare kusuru olarak kabul edilir. Yükleniciler, gecikme nedeniyle işin tamamlanması için ek süre talep edebilir ve bu durum, işin zamanında bitirilememesinden kaynaklanan olası yaptırımları önleyebilir.
Yaka Danışmanlık firması olarak, kamu ihaleleri mevzuatına hakim uzman ekibimizle, hakedişlerin geç ödenmesi gibi durumlarda yüklenicilere destek sağlamaktayız. İlgili kanun ve mahkeme kararlarını yakından takip ederek, haklı olan tarafın haklarını korumaya yardımcı oluyoruz. Bu süreçte, idari işlemlerin doğru yürütülmesini sağlamak ve olası anlaşmazlıkları çözmek için gerekli adımları atıyoruz.