...03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...bitirilmesi gereken tarihin 30/08/2021olarak belirlendiği, Geçici kabul itibar... ...önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...gecikildiği iddia edilen sürenin de hatalı hesaplandığını ileri sürerek toplam... ...maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi...

...20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... iş artışı/eksilişi hesaplarında beton döküm ızgara imalatı... ...görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...24/09/2021 tarihinde, anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıdaki gibidir. ...belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

..., İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzer... ...kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin... Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.; & ...yapılmaksızın davacıların talebi zımnen kabul edilerek sözleşme davetinin...

TL tutarında hesaplandığı, Anlaşılmaktadır. ...Belediye tarafından düzelttirilerek bedeli %20 fazlası ile kiracıdan tahsil... ...bedeller 6183 sayılı Kanuna tabi olarak tahsil ve takip edilir. ...süresi bitiminde kiracı tarafından götürülmesi mümkün değildir.

...kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098... Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle... ...düzenlemesi imalâtlarının iş sonu hesaplarında dikkate alınmasının kararlaştırıldığını...

...sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler... ...alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki... 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel...