...ayrılmaz parçası olduğu, idare ve yükleniciyi bağladığı belirtilmiş... ...aracılığıyla denetleneceği hüküm altına alınmıştır. ...az 750 İt temiz ve 1200 İt pis su kapasiteli ve yüksek yıkama su basmçlı...

...Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı... ...projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak... ...sırasında mahkemece alınan bilirkişi raporunda ise taraflar arasındaki sözleşmenin...

...buna göre hazırladığı, zemin etüt raporu ve işin yapılacağı yeri ve... ...bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... Altyapılar” mahal listesinin “ Yağmursuyu imalatları” ,

...çıkan kayıp ve zararların teminat altına alındığını, rizikonun inşaat... Somut olayda davacının yüklenicisi bulunduğu inşaat nedeniyle... Mahkemece, bilirkişi raporuna göre, taraflar arasındaki...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...düzenlenen 05.06.2018 tarihli hak ediş raporunda işin seviyesi %78,2758 olarak...

...nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. ...hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. ...yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

...düzetilip düzetilmeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...Geçici hakediş raporları” başlığı altındaki 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının... ...yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan...

maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı... ...maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği... ...tarihinde devreye alınacak olup, bilirkişi raporuna göre işin % 96,5 oranınında...

...kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını, hizmet... maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. ...asıl işveren, davacı şirketin ise alt işveren olması sebebiyle asgari...

Yüklenici, 23.3. ...işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici... ile Hakediş raporuna ilişkin düzenlenen ………