...yerine taşınma ve kurulma giderlerinin yükleniciye ait olacağı, Şartnamenin... ...davanın kabulüne karar verilmiş, verilen kararın taraf vekillerince... ...isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin... ...veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması.

...Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...yerine getirilmesine engel nitelikte olması c)Yüklenicinin bu engeli ortadan... ...arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz...

...gerisinde kalınması sorumluluğunun Yükleniciye ait olması sebebi ile ilgili... ...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ Projelerin uygulanması” başlıklı 12... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...imalâtlar bakımından) süre uzatımı verilen 10/12/2020 tarihi ile 25/01/2021...

...veya idareden kaynaklanan sebeplerle, yükleniciye süre uzatımı verildiği... ...717 ile D-601 ve D-602 tankları için verilen ilave sürelere rağmen, yüklenicinin... ...yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

...zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... maddesi muhatabın öğrenmiş olması hâlinde tebligatı geçerli saymaktadır... ...davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını... ...çıkıldığını ve kalan işin başka bir yükleniciye ihale edilmesi neticesinde...

...için ihaleye çıkılmasının zorunlu olmasına karşın, daha sonra hak edişin... ...ilişkin hesaplamaya (Sınır Değer, verilen teklifler, ihale üzerinde kalan... ...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin...

...tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile... ...2008 yılları arasında söz konusu projelerin yapımı ve işletilmesi esnasında... ...imza yetkilisi olduğunun belirtilmiş olması karşısında, .. ...bozulması üzerine, bozma kararına uyularak verilen kararda; davacı şirketler tarafından...

...değişikliği sonucu yapılmasına karar verilen teklif kapsamında fiyatı verilmemiş... ...üzerinden anlaşma sağlanması yönünde yükleniciye 01/02/2022 tarihinde yazı... ...belirlendiği, İdare tarafından, iksa ve kazı projelerinin 26/01/2022 tarihinde hazırlanarak... ...nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin...

...kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı... nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak... ...kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez... ...anılan madde hükümlerinin idaresince yanlış yorumlandığı, Türk Borçlar...