...kurulma giderlerinin yükleniciye ait olacağı... ...şartlarının değişmemesi durumunda söz konusudur... ...HMK'nın 266 ve devamı madde hükümlerine... ...adamı gibi hareket etmesi gerektiğini belirterek... ...yapıldığını, yapılan uyarılara rağmen davalı idare... 6100 sayılı HMK'nın 369/1. ...inceleyebilir.” yine aynı Kanun'un 372...

...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı... ...2) kalmış olmasına rağmen işin sadece %29... ...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi... ...ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde... ...rağmen aynı durumun devam etmesi durumunun... 7.10.2020, E.

...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı... ...süresinde bitirmemesi durumunda en az 10 gün... ...üzerinde kalarak 01/11/2010 tarihinde sözleşmenin... ...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun...

...her takvim günü için yükleniciye yapılacak... ...getirmemeye devam etmesi durumunda, sözleşmenin... ...uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı... Aynı şartnamenin “Diğer...

...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı... Aynı fiilin tekrarı... ...birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 sayılı... ...Toplam 10 (On) Defa, 10 (On) -

...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı... ...İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20... Dairesinin 24.10.2023 tarih ve 312...

...tahlile davacının itiraz etmesi üzerine bu sefer... ...getirilmediğinden bahisle, yine aynıKanunu'nun... ...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı... ...veya eksiklik olması durumunda bunun yüklenici... 14.10.2020, E.

...bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı... ...005479 sayılı yazı ile yükleniciye bildirdiği... 100 sayılı (Asıl) İlamın 18. ...18779 sayılı yazı ile durumun Hukuk Müşavirliğine... maddesiyle de aynı konu hakkında Harcama... ...olup, yargı sürecinin devam ettiği de görülmektedir... ...uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir...

...temyiz aşamasındaki aynı gerekçelerle;... ...aylık süre dolmasına rağmen yüklenicinin... ...005479 sayılı yazı ile yükleniciye bildirdiği... ...günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği... ...18779 sayılı yazı ile durumun Hukuk Müşavirliğine... ...olup, yargı sürecinin devam ettiği de görülmektedir...

...yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası... ...verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin... ...olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde... ...verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden... ...düzenlenmiş olup, aynı maddenin 5/b bendinde... ...giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde... ...kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi...