...şirketin sözleşme imzalanmaya zorlanamayacağı ve sözleşme imzalamaması durumunda davacı şirkete idari yaptırım uygulanamayacağı...

...bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme...

….’in (İnşaat Mühendisi-Hakedişi Düzenleyen ve Devir Komisyonun da Görevli) savunmasında...

Yüklenicinin açık ayıplar nedeniyle sorumlu tutulabilmesi...

...bırakılması veya zarara uğratılması, diğer bir deyişle yüklenicinin yapması gereken bir şeyi yapmaması durumunun...

...ve sonrasında 22.) maddesinde önceliklerine göre İdare ve Yüklenicinin fiyat tespiti sırasında ekonomik yapılabilirlik...

İlamda; alınan boruların yapım işi hakedişi kapsamında bedelinin ödendiği ancak iş bitim tarihinden...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli...

...kullanılacak olan makine ekipmanın bazılarının idareye ait olduğu, yüklenicinin sadece bazı demirbaş malzemelerini tedarik etmesinin...

maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunamayacağının belirtilmesi...