...kapsamında olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında ortaya... ...projesi, mahal listesi ve teknik şartnamelerde bir biri ile uyumlu olarak gösterilmesi... ...türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Bu Sözleşme, anahtar teslimi... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME    

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. maddesinin 2. Davacı vekili; davalının, ..

...bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım... ...Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle... ...konulmadığı, dolayısıyla fiyat farkı kararnamesinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasına... ...sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin (c) bendi gereğince birim...

...bahse konu sözleşme uyarınca şartnameler kapsamında belirlenen araçları... Anayasamızın 48 maddesi ve BK. maddesi “… maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul... ...konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenici, hafriyat istiap bedelinin...

...eksik işler” başlıklı 24 üncü maddesinde ise; (1) “Yapı denetim görevlisi... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...Yönetmeliğinin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Sözleşme ve eklerine uymayan... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesinde depo (2 Ad.), kurşun levhalarla kaplama (MSB.565/A) ve duvar detayında 4 mm. ...imalatlar açıklama bölümünün 1 inci maddesinde; “MSB.565/A pozu ameliyathanelerde... ...teknik şartname, 7-Genel teknik şartname, 8-Açıklamalar (varsa), 9-Diğer...

...yapılması imalatı ile ilgili olarak: Yüklenicinin konuya ilişkin görüş... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. ...ise de, adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık göz önünde...

...bedeline dâhil olup olmadığı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...maddesinde belirtildiği şekilde teknik şartnamesi bulunmadığından dolayı 1 tonluk... (rakam ve yazıyla) .. ...ise de, adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi gereği somut anlaşmazlık göz...