Yüklenici yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışacak. Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.” “ hariç) ile yüklenici tarafından yapılacaktır.

5.Davacı yüklenici, anılan sözleşmenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 18.01.2019 tarihinde 7161 sayılı kanunun 32. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İhaleye esas projede deniz kenarında yapılacağı öngörülen anroşman, su içi beton, tıkama tabakası vb.

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” hükmü, Yer almaktadır.

maddesinde, “Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.….”

Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir.

Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.