2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...komisyon marifetiyle durum tespiti yaparak tutanakla belirlediği, işin tasfiyesi yoluna gidildiği ve ...

Davalı idare, davacı yüklenicinin ısı geri kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle... ...ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının...

… tarafından … tarihinde …’na ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde; A) … … de yüklenicinin teklif ekinde sunduğu analiz ve rayiç olmadığından, …

...durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; davacı şirket tarafından... ...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve...

...hazırlandığını ve idareye sunularak onaylandığını, vaziyet plan değişikliği sonucu otopark alanının arttığını, spor salonu... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunamayacağının belirtilmesi...

...maddesinde yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici ile araç sahibi arasında ihale konusu personel taşıma... ...yüklenici ile araç sahibi arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin...

...Açıklamasında da belirtildiği gibi, söz konusu bu emniyet payının, işin yapımı sırasında katlanılması gereken imalat maliyetine... ...sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır: a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak...

...Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü... ...başlıklı 2’nci maddesinde aşağıda belirtilen işlerde yüklenici firma tarafından teknik, idari ve hukuki destek sağlanacağı...

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu... f) Yüklenici firma TSE 10002- kendi ve müşteri tesislerini...

...alınmasında bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ile davalı yüklenici ...