...yapılan imalatların tenzilat uygulanarak belirlenen fiyatlarına işin tamamlanması aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine... 6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yapım” işinde, bitki büyütme kabinleri ile kümes inşaatında yemlik... Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Kümes inşaatına...

...olayda bahsedilen teknik işleri takip etmesi, bu işlerin işleyişinden bilgisinin olmasının mümkün olmadığı, Zira belirtilen... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100... ...halinde ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza kesilemediği...

...nde, iş programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... ...kalemin aynı gün ya da takip eden günlerde yapılmasının işin tekniğine uygun olması zorunluluğundan hareketle gün...

Yapımı”  işinde, tasfiye edilen işin sözleşmesi gereği ölçülebilir duruma getirilebilmesi... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve... ...Tadilat ve Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin, taahhüdünü...

6) TeknikŞartname'nin Yüklenicinin Sorumlulukları ve Uyacağı Esaslar başlıklı 4. ...karşılanacağının, yüklenicinin idareye veya üçüncü kişilere verilen zarardan dolayı bizzat sorumlu tutulacağının...

fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... maddesine göre yüklenici malı sözleşmeye uygun olarak teslim etmediğinden...