...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi... ...salgını için süre uzatımı verilmesi talebinin uygun bulunmadığı... ...2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28... ...edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice...

...idare tarafından yapılan feshin geçersizliğinin tespiti, eksik... 2.Dava dilekçesinin dava konusu kısmında... ...sağlanamayacağı gerekçesiyle kabul edilmediğini ve şantiye... ...savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. ...maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşm...

...içerisinde bitirilemeyerek ek süre verilmesi ve bu sürenin ertesi... ...itibarla, dilekçi itirazlarının kabulü ile 23 sayılı İlamın... Yüklenici taahhüdünün tümünü...

... ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosy... ...teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım... ...davacı talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın...

...Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri... Yüklenici taahhüdün tümünü... ...temel ilkeler çerçevesinde karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır... ...yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

...işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş... ...esasını teşkil eden ve adı geçen kişinin daha önce temyiz... ...surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak... ...değerlendirilerek, bu hususta yeni bir hüküm verilmesini teminen … sayılı... ...görevlendirilmiş teknik personelin ve kabul komisyonunun sorumluluk dışı...

...öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019... ...şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca... ...63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın... ...sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz... ...vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde...

...maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir. ...ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun... ...her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından... Yüklenici, bu artış ve farkları... ...işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması...

...edilemeyeceği hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. ...ekipmanların işletmeye alınması ve geçici kabulden önce 20 takvim...