...fiyatı hesaplanırken, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. ...katsayısının kullanıldığı anlaşıldığından yapılan işlemde kamu zararı oluşmadığı anlaşılmıştır.

...30 gün süre uzatımı verildiği, İş artışı nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı verildiği, Proje... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

Uygulama projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz önünde bulundurularak... ...ile tam ve açık bir anlaşmazlığın vücut bulduğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı...

Oysa, fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlemde, yeni birim fiyatın; düzenlendiği tarihte geçerli olan... ...yeni birim fiyatın Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22'nci maddesine uygun olarak yapılan analizine sözleşme...

Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarındaki 26.221 “Andezit Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi (10x15x50cm...

...Müdürlüğü) 21/04/2022 tarihli ve E-378751 sayılı, 28/04/2022 tarihli ve E-383752 sayılı yazılarında özetle; adı geçen... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “(

Bu durumda, davacı şirketin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde... ...Mahkemesi'nin 21/01/2022 tarihli ve E:2021/2279, K:2022/106 sayılı kararı ile davanın reddine karar...

...şartnamede hem a1 hem de a2 için katsayı belirlenmişse bu durumda toplam fiyat farkı 5 ve 6 ncı maddeye göre hesaplanan fiyat... tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde (teklif verme tarihi: 03.07.2022), “