...sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle... ...ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu... ...düzenli çalışması için kendisine yer tahsis...

...uzaması ve sürenin bitmesi nedeniyle geçici teminat... ...davacıların geçici teminatı iade edilmiştir. ...işlem tesis edilebilmesi için teklif geçerlik süresinin...

...ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1... ...sosyal tesisleri, Edremit - Memursen Toki, Şabaniye... ...ağırlık oranlarını temsil eden katsayıların yukarıdaki... ...sayıda ve farklı araçlar için açıklama yapıldığı...

...tarafından başvuru süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle... ...veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde... ...Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler... ...hükmünde suç teşkil eden eylemleriyle mesleğini...

...kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı... ...bozularak dosyanın Dairesine iadesinin uygun olacağı... ...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına... ...şartnamede yapım işi için, havanın fen noktasında...

...onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri. ...yapıldığı, diğer 38 adet poz için ise işin sözleşmesi... ...değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır... ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının...

KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. ...firmanın teminatının iadesi ve şimdilik 5.000... ...bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini... ...takındıklarını, bu süre içinde çalışma alanında...

...mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... ...yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır... ...inşaatın durmuş olması nedeniyle yükleniciye Sinop...

...kadar geçen süreye isabet eden tutarda fiyat farkı... ...döşenmesi iş kalemi için belirlenen yeni birim... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki... ...onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.