...yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra... ...Sulaması işinde 22.10.2013 tarihinde işe başlama yapılmasına rağmen kamulaştırma...

...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...22/02/2022 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin... , Hükümleri yer almaktadır. ...sonuçlandırılmadığı, bu durumda yer tesliminden itibaren ilk yılda programlanan...

...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...olarak belirlendiği, Yüklenicinin yer tesliminden sonra hazırladığı, 19... , Hükümleri yer almaktadır. ...sonuçlandırılmasının esas olduğu, işe başlanan ilk yıldan sonraki yılların... Hükümleri yer almaktadır.

...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...Şartnamesinin 19 uncu maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki 12.01.2019... …” hükümleri yer almaktadır.

...iş programının gerisinde kalması sonrası, depolama tanklarındaki operasyonel... ...hükümler göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici tarafından... Hükümleri yer almaktadır.

Hükümleri yer almaktadır. ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...dilekçesi ile 03/06/2021 tarihli yer tesliminden itibaren işe başlama tutanağı... ...gösteren binalar yıkılamadığından işe başlanmasına engel teşkil ettiği...

Hükümleri yer almaktadır. ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...Güzergâhındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması... ...10/2021 tarihinde yapılan iş yeri tesliminden sonra verilen birinci iş...

...Müdürlüğüne bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince, uygulama... ...ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında... ...kaleminin ödendiği, Bununla birlikte, işe ait sözleşmenin , “

...uygulanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.