...konu işin sözleşmesinin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konularının... ...belgeler incelendiğinde; İşin yer teslim tarihinin 05/04/2021... ...üzere ikinci kez cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici... ...bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...

...belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü: 248... ...belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. m) Tekliflerin geçerlilik süresi.

...talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... ...sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... …” Hükümleri yer almaktadır. ...taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı verilmesi...

...ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...ıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbi... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten... ...sonra sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği...

...aykırılık teşkil ettiği, iş süresi boyunca hem taşımalı... ...usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.... düzenlemesi yer almaktadır. Başvuruya konu ihalede işe başlama tarihi 02.10.2023...

...tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı... ...tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde... Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak...

...kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. ...içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus... ...hazırlayacakları belirtildikten sonra, esas alınması gereken ihale... ...gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden... ...sonraki takvim gününden itibaren başlamaktadır.

...2012 tarihinde onaylanmış ve işe ait sözleşme, 10.01.2013... İşin, 14.01.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak... Daha sonra iş bitim tarihi, ilave imalatlar... ...geçen 65 gün ve işin sözleşme süresi olarak 60 gün olmak üzere...

...imzalandığı tarihte de mevcut olması, sonradan ortaya çıkan bir durum... ...olduğu karar sebebiyle edimin yerine getirilmesinin imkânsız...

...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...ve E-4857 sayılı Olur’u ile işe 144 gün ilave süre verildiği... ...İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...maddesindeki konular arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme...