...işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi... ...Organizasyonu Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Körfez Turizm... ...inceleme raporu tanzim edilmiştir.

...numaralı … pozundan yararlanarak … poz numaralı … yeni birim... … resmi analizinde, … bedelinin ayrıca ödeneceği belirtilmiştir. ...ayrıca sözleşmeye göre yeni birim fiyata itibari değerlendirme...

...kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması... Mahkemece uyarlama isteminin kabulüne dair verilen... ...çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti... ...durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu... ...ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden... ...sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren...

tenzilat oranı , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...sözleşmesinde benzer iş kalemi bulunmayan YBF-44, YBF-45... ...Projesi” işinde; 3 adet yeni iş kaleminin birim fiyatının... ...bağlandığından, YBF-44, YBF-45 ve YBF-46 poz nolu yeni iş kalemlerinin...

..’nin sorumluluğuna hükmedilmiştir. Maddesi ile; yeni birim fiyatların Yapım... sayılı resmi yazı ile ...

...Sayılı kararının iptali istenilmiştir. ...45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir. gibi) yer verilmemiştir. ...taze beton naklinde (07.D/3 pozu için) olup birimi “ton...

...2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...teknik şartnamesinde “Özel-poz m10-spiral yemlik grubu... ...konu incelenip değerlendirilmiştir.

Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. ...yönündeki itirazlarını yeniden dile getirmiştir... ...karar verilmesini talep etmiştir.

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli... ...aları Yapım İşi”nde, iş azalışı yapılan muhteli... ...yaptırılmasına karar verilen ve iş artışı yapılan imalatlarda...