...imalat değişiklikleri yapılmak, yeni fiyat tutanakları tanzim edilmek... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39.

...şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme... ...bakım, onarım, değiştirme veya yenileme işlemi yüklenici tarafından...

...anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. kişi ile yapılacak … Belediyesi ...

...Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi... ...doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat...

...başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak... ...yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz...

hakediş , KDV , süre uzatımı ...iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit...

Kararı, davalı dernek vekili temyiz etmiştir. İşin yeniden ihaleye çıkarılması yine zaman alacaktır.

...yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle... ...belirtilen süre içerisinde alarak yeni işler meydana getireceği...

...2020 tarihinde yüklenicinin işe yeniden başlatıldığı, 22/12... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve...