...alındığında, her yeni imalatın kendi uygulama şartları altında değerlendirilmesi ve yüklenici... ...idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı... kaynakların verimli kullanılması , resmi rayiç , Yeni birim fiyat

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. ...olmaması, davacının ihale sürecinde ilan ve ihale dökümanına karşı herhangi bir itirazda... ...tespitiyle şimdilik 5.000,00-TL sinin idareye başvuru tarihi olan 17/02/2016 tarihinden itibaren... ...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerinin ihdası gibi nedenlerle...

...dolayısıyla sözleşmenin ihalede oluşan bu rekabet şartları ardından imzalanmasından sonra bu... ...şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur... ...tutanak sayılı kararında, kamu zararının yeniden hesaplanması ve mevzuata aykırı ödemede...

...kalemleri, ait oldukları aylarda kalacak ve yeni süreye göre ötelenmeyecektir. Yüklenicinin görüş ve talebi; Başvuru yazısından özetle; farklı tarihlerde... ...Kamu İhale Kanunu’na göre 04/06/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesi 2 nci...

ihale kayıt numarası ile ihale edilen “… Bu itibarla; başvurucuların karar düzeltme itirazları kabul... ...değerlendirilmesi üzerine İdarenin talebiyle yeni bir zemin iyileştirme projesi hazırlanmış... ...teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel...

...İhale Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2... ...belirterek, idaresine proje değişikliği için başvuruda bulunduğu, İdaresince yapılan inceleme... ...yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek...

...verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da, ihalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin... ...tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek... ...görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle en az üç nüsha... ...yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur.

...İhale Kanunu’na göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim tarihinin tespit edilmesi gerektiği... ... Süre uzatımı ile ilgili olarak: İdarenin başvuru yazısı ve eklerinden, “Teknik Rapo... ...cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin ve diğer şartların da tahakkuku durumunda uygulanabileceği...

...göre, sorumluların tespiti yönünden konunun yeniden incelenmek üzere 66 sayılı İlamın 7... Belediyesi tarafından … tarihinde ihale edilen ve …Ltd. ...Gerçekleştirme Görevlisi … tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun... ... teknik şartnamede belirtilen pozisyona ait şartları taşıyan personelin temini konusunda...

...planlamalarının yapılabilmesi için yükleniciden yeniden, defaten revize iş programı hazırlayıp... ...İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi 2 nci fıkrasında...