...izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak...

...faturalarının zamanında ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli ödendiği gerekçesiyle verilmiştir... ...8 sayılı kanun , gecikme bedeli , gecikme cezası , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusu...

...şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve yazılı açıklamalar şeklinde olduğu belirtilmiştir... ...teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına... ...sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile... ...039;nin 41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep edebileceği... ...durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında...

Yolların temizlenerek ulaşıma açılamamasından kaynaklanan gecikmeden ... ...belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için, kamu zararına... ...izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d)Yetkili...

...sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir. ... ...nedeniyle yüklenici firmadan … günlük gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir. ...savunmalarında, geçici kabul itibar tarihinin hem yazılı metinde hem de formun üst kısmındaki...

...iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı gerekçesi ile kesilen... ...İdareye verilen 01/11/2021 tarihli dilekçemde yazılı itiraz kaydı ile yasal haklarımız... ...hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360 TL’nin 2021/520...

...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı... ...sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde...

...raporunu “idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirâzi kayıtla.” cümlesini yazarak... ...verilmeyeceği ve davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği konularındadır... ...müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını belirterek...

...süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten sonra... ...fıkrasında ise Zamanında yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı...