...ne kiralanmasına ilişkin 28/12/2012 tarihinde imzalanan kira sözleşmesinin dayanağını oluşturan ihalenin iptali istemiyle... ...idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma...

...görüldüğü, Söz konusu belgeler arasında yer alan tam tasdik sözleşmesinin 3 sayfa olarak sunulduğu, anılan sözleşmenin... tarihli “olur” ile, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve...

...içinde de ödeme yapılacağının belirtildiği, ancak işin sözleşmesinin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında hakediş... ...hesaplandığı, kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 29 uncu maddesinin...

...zeyilnameye bağlı olarak 05/10/2021 tarihinde ihalesi yapılan yapım işinin 04/11/2021 tarihinde sözleşmeye bağlandığı... ...bulunmadığı, dolayısı ile işin ihale sürecinin uzamasının işin sözleşmesinin imzalanmasında oluşturduğu gecikmeye bağlı...

denildiği, işin sözleşmesinin mahkeme kararı doğrultusunda süresi içerisinde... Yapımı ” 

...yüklenici bildirimi yapılmamış olduğu ve alt yüklenici sözleşmesinin bulunmadığının bildirildiği, davacı şirketin... Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21.

...Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını ve... ...gerekçesiyle, asıl davanın kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki talebin...

Okulu Yapımı konulu sözleşmede işin yapıldığı ve bedelin ödendiği hususunda bir ihtilâf bulunmamaktadır. ...tarihinde, aynı okula ait 3.210,00 TL keşif bedelli ikmal inşaatı sözleşmesinin de 24.08.1993 tarihinde imzalandığı, ilk sözleşmenin...

Bu haliyle davacı sözleşmesinin feshinin subjektif imkânsızlık sonucu olduğu anlaşılmaktadır. .) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşinin 50.424.000,00 TL Teklifi uygun bulunarak müvekkiline...