Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak, hakediş ödemelerinde... ...imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer... ...fıkrası ile idareye verilen yetki ve görev gereği, verilecek sürenin de ancak idarece belirlenebileceği...

.Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... ...ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuat gereği olduğu hususu açıktır. ...İdaresinin görüş ve değerlendirmesinin ise; İşin sözleşmesi ile enerji teminine ilişkin iş ve...

..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır. ...Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin... ...Merkez 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaat Yapımı ile ilgili sözleşme imzalanmıştır... maddesinin 10/6 fıkrası gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar...

Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış olup... Okulu Yapımı konulu sözleşmede işin yapıldığı... ...eser sahibine olan “özen ve sadakat” borcu gereğidir.

...Sözleşmenin 14.2 ve İdari Şartnamenin 45.3.1 maddesi gereği fiyat farkı hesaplanamayacağı, Belirtilmektedir... ...sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici... ...eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak...

maddesi hükmü gereğince işin başında devamlı bulundurulması... ...yapılabilmesi için, işin veya iş kısımlarının, sözleşmesinde belirtilen süre ve teknik şartlar... maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ...

...Dilekçede yer verilen iddia ve itirazlar; İşin sözleşmesinin ilgili maddesinde .. ...ceza öngörüldüğüne dair sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili 19... ...6085 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü gereğince Başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu...

..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır. ...Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş...