...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan... ...039;IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması... ...imzalandığı, söz konusu sözleşmede işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim...

... yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün olduğu, Yüklenicinin 17 ... konulu dilekçesi ile idaresine, elektrik işlerinde proje tadilatı nedeni ile yapılması ... karşılamadığından bahisle, yeni fiyat tespitlerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin ... fıkrasının (ç) bendinde belirtilen “idarece kabul edilmek şartıyla ticaret ve/veya sanayi ... kaynakların verimli kullanılması ilkesine uygun olarak uygulanması suretiyle yapılacağını ...

...bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme... ...Bağlı Tesislerde Sundurma Yapılması Yapım İşi” nde; revize fiyat uygulanması... ...sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi...

...ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını... ...programı yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir. ...gerekse de yükleniciler tarafından kesin olarak bilinmektedir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14... ...yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL... ...teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

...tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler yurt... ...ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle... Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış...

...Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan... geçici hakediş , kazanılmış hak , kesin ödeme , Yeni birim fiyat ...arasında imzalanan sözleşme ve eki SSK Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 04.11.2004 gü...

...kayıt numaralı Kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç kiralama... ...tarihinden itibaren on (10) gün bekleme süresi bulunduğu, 42. maddesine göre kesinleşen ihale sonucunun ihale üzerinde... ...işler tutarı dikkate alınacaktır.) kabul edileceği düzenlendiğinden ihaleye...

...yöntemiyle gerçekleştirilen çeşitli yapım işlerinde söz konusu işlere ait sözleşmelerde... ...başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca, yapım işlerinde yükleniciler; işyerlerindeki...