...göre 31.08.2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...ekindeki tüm şartları kabul ederek sözleşmeyi... ...dokümanında yer alan kesin projeye/projelere... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...Hazırlanması iş kalemi için yeni fiyatın yapılması...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...usûlü ile yapabilmeleri için, 4734 sayılı Kanun... ...sayılı kararı neticesinde kesinleştiği, 23/05/2022... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından... ...DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir...

...yapılmışsa itiraz dilekçeleri, kesin hakediş raporu ve... maddesinde fiyat farkı hesabının... ...Kanununa ve sözleşme sürecine yönelik kararlar... maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...üzere en çok 10 gün içinde itirazını dilekçeyle... ...fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L...

...Genel Müdürlüğü’nün (Yapım İşleri Daire Başkanlığı... ...sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, teknik şartnamede... ...ve Detay-38 imalatları için projedeki ölçüler... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...için ödenen komisyon bedellerinin tahsili istemine... ...ece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,2... ...yapım işinin müvekkilce yapım işinin üstlenildiğini... ...karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun... ...aldığı söz konusu iş için davalı ... ...itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın...

...içeren bir hizmet alımı için sadece bir kampüs... ...üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine... Örneğin 4.1 inci maddede “… ...maddelerde özetle, yemek yapımında kullanılan... ...l, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama vey... ...Temmuz ayları yemek hakedişlerinde imzasının bulunduğunu... ...adı geçen Muayene ve Kabul Komisyonu ile Kontrol...

maddesinin 3. ...fiyatının tespitinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...kullanılan “Beton” olarak kabul edilecek bu analizde... ...tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması... ...sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, işin yürütülmesi...

Dairede görüşülmesi sonucu alınan ... ...ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından... ...üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre... ...üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur... c)Kısa sürede bozulabilen maddelerin... ...olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale...

...aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla... ...sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen... ...üzerinden yükleniciye ödenir.

...davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade... ...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...girdiği tarihten itibaren süresi içinde davalı... ...süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... maddesi ile 7435 sayılı Kamu... ...240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin...