...mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde iş artışı... Yani, iş artışı veya eksilişi için yüklenicinin... İş artışında sözleşme yapılır mı? İş artışı onayı kimden alınır? Yükleniciler tarafından idareye verilecek... İDARE ADI   Konu: İş Artışı / İş Eksilişi     ...götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin...

...Kanunlara dayanılarak çıkarılan Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...beklenilmeden sözleşme idare tarafından feshedilebilir... İş artışı/eksilişi yapılması. Bu kapsamda, yapım işlerindeki iş programı... ...hükümleri çerçevesinde yapılır.

Nitekim Yargıtay 15 HD., T. ...hüküm bulunması şarttır.” Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme... (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16. ...Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.” denilmiş, maddenin... Yapım işlerinde süre uzatımı verilebilecek...

Giriş Kamu yapım işleri, genellikle... ...sözleşmede fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin ortaya çıkması... ...öncelik sıralamasına göre yapılır. Kurul tarafından tespit edilen fiyat... Bu makale, yapım işlerinde yeni birim fiyat...

Yapım İşlerinde İşyeri... İşyeri teslimine ilişkin olarak Yapım İşleri... İşyeri teslimi nedir ve nasıl yapılır? ...görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim... ...başlama , işyeri teslimi , yapım işlerinde işyeri teslimi...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) , ...hükümler ışığında, yapım işlerinde süre uzatımının... ...belirtilmek kaydıyla yer teslimi yapılır. ...Kamu İhale Genel Tebliği tarafından düzenlenmektedir... Bu süreçte geçen süre, işin süresine eklenir. ...uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek...

...süresi, işin kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi... ...uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması veya ödenek... ...iş miktarları üzerinden yapılır. ...Sözleşmeleri Kanunu (KİSK) ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...seferberlik ilanı ve KİK tarafından belirlenecek benzeri... Sonuç Yapım işlerinde süre uzatımı mekanizması...