...fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının... ...teminat ve varsa ek kesin teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar... ...yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde... Tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi fesh eder.” 

...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...artış karşısında yetersiz olduğu, fiyat artışının %250 ile %300 arasında olduğu, Kanun...

...fore kazık imalatlarının yapıldığının görüldüğü hususları dikkate alındığında, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, proje değişikliği yapılmadan iş artışı/eksilişinden bahsedilemeyeceği, dolayısıyla anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında yapılan kazı imalatlarında, zemin cinsine dayalı...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Söz konusu yapım işinde yapılan mukayeseli keşif sonucunda %.. oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı...

...Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede... maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, karar verildi. ...ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca...

...revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan (örnekteki gibi, %50-%20=%30 ‘luk... 487,50 TL/m3” hükmü, Yapım İşlerine ait Tip Sözleşmenin “28.2. İş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı maddesinde; “28.2.1. ...geçerli Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı...

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...gerektiği, İşin yürütülmesi sırasında, iş artışı, mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep...

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...sözleşme bedelli … İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım kararına istinaden... İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu...

Denetçi raporunda; söz konusu durumun iş artışının gerçekleşmesinde sözleşme yılı... Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu nedenlerden... Bu itibarla, savunma uyarınca, konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmamaktadır.