...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği... ...yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir. ...verildiği halde, bu süre uzatımı kararına uyulmayarak... ...olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici...

...programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici... iş kalemi , iş programı , şantiye ...şantiye kurulumu için 1 aylık sürenin uygun olmadığı, Konu... ...niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar...

...İhale Kanununun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile... ...Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin... ” hükümlerine yer verilmiştir. nolu hakediş ile 40 adet ve ... ve …..

Yolu BSK Yapım ve Onarım İşi”nde... ...müteselsilen tazminine karar verilmiştir. ...uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit...

% 0,20 ve reçine miktarının max. ...olduğu, davacının ihale sürecinde teknik şartnamenin... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... % 3 olması gerektiği belirtilmiştir.

...İşi yapabileceklerine ilişkin herhangi bir faaliyet... ...ulaşılamayacağı iddiasına yer verildiği, başvuruyu değerlendiren... ...dokümanını satın alarak ihale sürecine katılma istek ve... ...tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,&quot...

Kısmî veya genel seferberlik ilânı. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için... ve Ltd. ...2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. Davacı vekili, müvekkili ... ...yapım işinin müvekkilce yapım işinin üstlenildiğini... ...karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna...

...süre üzerinden makul bir süre beklenilmesine rağmen... Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış... tarihli “olur” ile, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...ile başvurunun reddine karar verilmiştir.

...haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat... ve Tic. (3) (Değişik fıkra: 24/02/2022-31760 R.G./2. ...bu düzenlemenin sözleşme sürecindeki hesaplamaların...