...yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı... ...hatıllı moloz taş duvar işçiliği” için oluşturulan... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, Yüklenici... ...bağladığı benzer uygulama işlerinde ortaya çıkan fiyatlar...

...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak... ...istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici... ...durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen...

Bu durumda Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6/7. Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi... ...değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...dönemine ait SGK Tahakkuk fişlerinde prim tutarının... Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm... ...gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde...

...davanın reddine karar verilmiştir. ...hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları... Bu hükümde ispatın nasıl yapılacağı açıklanmış... ...görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi...

...Düzenlemesi İşi” nde; yapımına sonradan karar verilen... ...hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır.” Hükümleri yer... ...Kanununa göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat... ...olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş...

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi... ...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...ve sanat kurallarına uygun nasıl yapılacağını bilmesi... ...yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı verilmesi...

...haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat... ...verilmesi ve bu tutarlara ilave olarak %4 oranında... 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi

...bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi” nde; geçici... ...değerlendirmesine geçilmiştir.