İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; 05/02/2021 tarihli yazısından özetle; .. ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

...düzenlemektedir ve yapılan atıf bu konuyla sınırlıdır. İdarenin kiraya verme işlerinde asıl olan ihale yöntemi kapalı teklif usulüdür. ...mülkiyetinde bulunan taşınmazların bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

...İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,” denilmek... ...olarak belirtildiği, işe ait sözleşmede ve Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak... ...hususlarının belirtildiğini, İlamda belirtilen bu değerlendirmeye katılmanın mümkün olmadığını...

Kademe kazısının, enjeksiyon işlerinin kısmi azami ve ulaşım yollarının... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı... ...DEĞERLENDİRME: Aktarılan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; yüklenicinin taahhüdünü...

Dava konusu baraj yapım işinde işin başından itibaren 68 adet... ...sözleşme kapsamı dışında bulunan elektromekanik işlerin davalı idarece ihaleye çıkarılmamasından... ...yeniden alınacak bilirkişi kurulu raporunda değerlendirilmelidir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14’üncü... ...tarafından yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi... Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

...Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi Otel Binası Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... Bu tespit ve değerlendirmelere göre, binanın yer değişikliği...

06.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 02.12.2011... ...Horasan 100 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla... ...alınan bilirkişi kurulu raporunda bu talepler değerlendirilmediği gibi mahkemece de bu taleplerin...

...bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...adet hakedişte onayının bulunduğu, bu hakedişlerin toplam tutarının 100,372,464.16 TL olduğu... ...hakedişin görevde olduğu tarihte düzenlendiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği...

...ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km... ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun... ...mal varlıklarına kazandırdıkları artı değeri sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre...