...bulundurulmadığını, Müvekkil firma ihale sonucu bu projenin yapım işini üstlendiğini, bu süreçte ihaleye... ...elemanlar bulundurularak denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını, davacı tarafından 24...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname...

...Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin ; “

...20019 sayılı yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı imalatının... ...bulunmadığı, UİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı...

...tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi” nin yürütülmesi sırasında...

...sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara... ...fiyat farkı verileceği belirtilen mal alım işlerinde alıma konu olan akaryakıt cinsi için...

...mühürlerden kullanılmayanların seri numaralarına göre teslim edilmesi ile işin sona erdirileceğinin... ...anlaşılması gerektiği, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı ve sözleşme...

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir. ...sözleşmenin yapılmasından sonra bakanlıkça inşaat sahası sınırlarının belirlenmesi, şantiye...

...sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi” nde; geçici hakediş ödemelerinde... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...verilecek sürenin hesaplanması hususunda, hakedişlerin tahakkuka bağlandıktan sonra ödemeye...

...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını... Yapım İşi”nde, yüklenici ...