Palplanş yapımı idarenin onayına bağlıdır. Bu nedenle palplanş imalatının kazı işleriyle karıştırılmaması gerekmekte olup... ...etkili, göre ekonomik ve verimli kullanılması ilkesinin doğal bir sonucu olup, bu minvalde temyiz... ...gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın 4...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. ...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11/03/2019... ...7100240426 mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine...

...yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...taraflar vekilince tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...biten diğer işleri de etkilediği, diğer bazı işlerin de yeniden ele alınacağı, yurt dışından...

...Toplantı Salonlarının Modernizasyon Bakım Onarım Yapım İşi”nde Özel 04 poz nolu “Pomza İle... ...suretiyle yeni birim fiyatı oluşturmuş olduğu kabul edilse bile aslında bu tespit yönteminin... ...verilen YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22...

...GILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan v... ...EDENİN İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği, bu nedenle ekonomik... ...HÂKİMİ K1'NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...

...yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

Bu taleple bağlılık ilkesinin bir gereği olup, HMK'nın 26. ...5.000,00 TL’lik zarar olmak üzere davanın kabulüne karar verilmesi talebidir” şeklinde... ...iş statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek mevcut... ...ve taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi raporunda...

...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... ...Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...

Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. ...tespit ettiklerini, bu eksik hatalı ve işin yapım aşamasına engel olabilecek işlemleri...

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. 039;İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...