...derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı... ...tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin... ...addesinde “Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idar... ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde... ...ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek...

quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idarî... ...dayanağının bulunmadığı, Kanun’da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre... ...Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş...

...teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden... İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan... ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme... ...konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları... ...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler...

...davacı tarafından, kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi üzerine kantinin... ...DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı... ...kendi aralarında yaptıkları ihale işleri, 2. ...belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...yapısının projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği... ...Organize istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat... Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon... ...izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını... ...sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz...

...yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme... ...birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet yapımı ve danışmanlık hizmet alımlarının... ...ihtilaflara hukuki destek sağlanması vb.” işleri için Anayasaya ve ilgili Kanun... ...özellikle hakedişlerden yapılacak kesintilerin kontrol edilerek yapılması...

...bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi” nde, uygulama projelerinin... ...şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” Hükümleri bulunmaktadır... ...esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer... ...yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda... ...aplikasyon, tatbikat, tadilat projeleri işleri” nin miktarının 1 adet olarak...

...unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına... ...gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde... Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • Ön / Kesin Projeler, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...474579 sayılı Olur’unda “Devam eden işlerimizde yeşil defter olarak 20/10... .Sundurma Yapılması Yapım İşi” nde; revize fiyat uygulanması... ...yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme... ...sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi...

...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... ...şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.”, .Yapım İşi” nde, hafriyat istiap bedelindeki... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin...