...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin... ...maddesinde; “Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine...

Palplanş yapımı idarenin onayına bağlıdır. Bu nedenle palplanş imalatının kazı işleriyle karıştırılmaması gerekmekte olup... ...gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın 4...

...sıkıştırılması, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, ekipman, alet edevat masrafları ile bu... … Yapım İşi”nde; a) Kazıdan çıkan malzeme... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar...

...Toplantı Salonlarının Modernizasyon Bakım Onarım Yapım İşi”nde Özel 04 poz nolu “Pomza İle... ...suretiyle yeni birim fiyatı oluşturmuş olduğu kabul edilse bile aslında bu tespit yönteminin... ...verilen YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22...

...yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

...5.000,00 TL’lik zarar olmak üzere davanın kabulüne karar verilmesi talebidir” şeklinde... ...iş statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek mevcut... ...ve taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi raporunda...

...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... ...Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...

Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. ...tespit ettiklerini, bu eksik hatalı ve işin yapım aşamasına engel olabilecek işlemleri...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14’üncü... ...tarafından yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi... ...incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.