...nci ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48’inci maddesi gereğince … Encümeni’nin 18.07.2007 tarih ve 228 No’lu kararı ile sözleşmenin feshine karar verilmiştir... ... ...sözleşme bedelinin Onbinde 3 (Üç) oranında gecikme cezası kesilir... ... ... uygun şekilde yerine getirilmeyen işlerin neler olduğu ve ne şekilde olması ... içinde idare tarafından fesih kararı alınacaktır.

Yüksek Fen Kurulu kararlarında da belirtildiği üzere, tarafların Yapım işleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesi öncelikleri doğrultusunda... ... Dairesinin 17.01.2017 tarih ve 154 sayılı kararı)

...Şirketine ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize iş programı ile ödenek dilimlerinin geçmişe...

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ... TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin... ... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... ... sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

...a) bendinde; “Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının... ... Dairesinin 31.10.2023 tarih ve 317 sayılı kararı)

...verilemeyeceğine” karar verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak ihdas edilen Kurul Kararı’na ilave edilecek bir husus bulunmamaktadır... ... ...proje değişikliğinin onaylanmasını müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade edilerek süre uzatımı...

... 27.06.2013 tarih ve 2013/5217 karar sayılı, 4734 Sayılı Kamu İhale ... Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne ... ... Dairesinin 31.10.2023 tarih ve 317 sayılı kararı)

...Bu Alt-maddede “Fiziksel Koşullar”, Yüklenicinin işleri yürütürken karşılaştığı doğal fiziksel koşullar ve insan yapımı veya başka türlü fiziksel engeller ve kirleticiler... ... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 02.11.2022 tarih ve 52414 sayılı kararı)

...İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde ifade edildiği üzere yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, uygulama... ... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.11.2022 tarih ve 52463 sayılı kararı)