maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...sonra alınan bilirkişi kurulu ek raporunda fesih anındaki yapılmayan... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. ...Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de...

...süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin... ...01/2019 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde...

...verilmesini istemiş, bilirkişi raporuna karşı verdiği beyan... ...ettiklerini, bu eksik hatalı ve işin yapım aşamasına engel olabilecek... 14.9.2015; 15.

...üç yıl içinde toplam minimum 40.000 ton müteahhit malı asfalt... Yapım İşleri İhaleleri Uygulama... ...bir bilgi veya belge (Gerekçe Raporu  vb.) bulunmadığı tespit... birim fiyatlı yapım işleri , fiyat dışı unsur düzenlemesi...

Sözleşmenin 24/3-4-5. ...başlıklı 9.2-10 maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi... Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ...kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar... ...göre her çeşit imal ve inşaat işleri ticari iş sayıldığı...

...bağlanan “ Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; 2021 yılı... ...imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği... ...kusurundan kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin... ...12.494.305.55 TL olduğu, 1 ve 4 nolu hakediş bedellerinin gecikilerek... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili...

...teknik personelin geçici hakedişleri imzalaması gerekip gerekmediği... hakediş , uzmanlık alanı , yapı denetim görevlisi Yapım işlerinin denetiminde, yapı...

...Revizyonu İle Peyzaj Düzenlemeleri Yapım İşi” İhalesi   Başvuruya... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi: İtirazen... ...veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan... 4734 Sayılı kanunun 40’ncı maddesine istinaden işin...

L Tipi Cezaevi İnşaatı Yapım İşine dair 02.03.2004... 2022/4935, K. 2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının... ...esas alınan bilirkişi kurulu raporunda da, işin teslim edilmesi...

...edildiğini; kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan... 2016/4868 K. Nolu kararı) Yapım işinde ortaya çıkan kusur...